个人承包单位工程合同范本(通用7篇)
在人民愈发重视法律的社会中,合同的类型越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的个人承包单位工程合同范本(通用7篇),欢迎阅读与收藏。
个人承包单位工程合同1施工总承包:_________________有限公司(以下简称甲方)
项目承包方:_________________(以下简称乙方)
为进一步强化工程项目施工承包管理,认真履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同),依据甲方《项目施工经济承包管理暂行办法》,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方平等协商,特签订本工程项目施工经济承包协议书。
第一条、工程概况
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、合同承包范围:_________________含图纸全部内容
4、合同价款:________________元。
5、合同工期:_______________天
6、合同质量:_________________合格
第二条、承包工程范围及责任目标、指标
1、承包工程范围:_________________
2、应缴承包费:_________________以工程总造 ……此处隐藏7069个字……字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。
4.装饰工程质量保修________年。
十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________代表人:__________________
乙方单位(盖章):________代表人:____
日期:____________________